一、各方权利及义务： 二、 1、 甲方的权利及义务： 2、 （1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2）合同签订后[]
一、 各方权利及义务：
二、
1、 甲方的权利及义务：
2、
（1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
（2）合同签订后[]个工作日内与丙方确认门窗[百叶]加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。
（3）协调乙方向丙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
（4）协助分包方与总包方协商半成品及施工工具堆放仓库。
（5）按合同约定组织工程验收，并按合同约定的期限办理竣工结算。
（6）按合同的约定及时支付丙方工程款。
（7）及时支付乙方总包管理费。
2、乙方的权利及义务：
（1）乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
（2）乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电等接驳点，并说明使用注意事项。
（3）乙方负责向丙方提供半成品及工具堆放仓库，以及现场现有的垂直运输工具、施工脚手架。
（4）乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作，提供施工现场水准点、水平线、满足门窗[百叶、栏杆]安装要求。
（5）在门窗框[百叶框]安装后，门窗框[百叶框]于墙体之间的间隙处由乙方负责填满水泥砂浆。
3、丙方的权利及义务：
（1）指派[]为丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。
（2）按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，主动配合土建进度要求。
（3）按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。
（4）接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从乙方对工程总进度计划的安排与施工协调。
（5）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
（6）参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。
（7）工程完工后即使清运垃圾，做到完工场清，垃圾堆放到指定地点。
（8）向乙方支付施工临时用水、电费用。
一、各方权利及义务： 二、 1、 甲方的权利及义务： 2、 （1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2）合同签订后[]
（9）施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由丙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被乙方及政府职能部门处罚，丙方需自行负担该款项罚款。
（10）按本合同约定做好相应由丙方所做的半成品、成品及中间验收、竣工验收工作。
三、 施工组织设计：
四、
1、 施工工艺流程必须明确。
2、
3、 施工技术措施得当。
4、
5、 进度计划安排合理、可靠、配合措施周全。
6、
7、 与乙方及其他分包单位施工的配合、安全生产、文明施工、成品保护措施得当。
8、
9、 有充足的人员、材料和管理人员，保证施按时、按质、按量完成全部合同内容。
10、
11、 签订合同后一周内将实施性施工组织设计和详细施工方案提交甲方及监理单位审批后方可实施。
12、
五、 施工工期：
六、
1、本工程要求工期为[]日历天（接到甲方通知后12天内进场施工），除甲方原因或不可抗力引起的工期延误给予签证外，其余一律不予顺延。
2、本合同签订后一周内，丙方应根据乙方施工总进度要求制订具体施工进度计划表，
报甲方及监理单位审批后方可实施。
七、 质量与验收
八、
1、门窗[百叶、栏杆]在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或等同于或高于现行国家标准。丙方应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。
3、 铝合金门窗安装施工前应编制详细的施工组织设计和进度方案，并经甲方、监理单位批准。
4、
5、 丙方在施工前必须现场复核门窗洞口尺寸，铝合金门窗[百叶、栏杆]加工大样
6、
图纸必须经过甲方确认，并书面提出乙方配合要求，按甲、丙双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过甲方及监理再次确认后，方可进场施工。
7、 甲方有权对进场的铝合金门窗[百叶、栏杆]进行现场随机抽检，包括锯开横截
8、
面检查，若抽检结果不合格，则认定该批次门窗不合格，由丙方承担检测费用及由此造成的全部责任和损失；若抽检结果合格，由甲方承担检测费用。
9、 丙方应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知甲方和监
10、
理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由丙方自行承担损失，甲方不支持丙方的任何索赔。因乙方管理和施工原因造成丙方产品的损坏，乙方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定，双方不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。该款项应在乙方当期进度款报批前予以支付，无支付凭证，甲方有权不进行乙方当期工程进度款的审批程序、延期向乙方支付当期工程进度款。乙方、丙方对甲方和监理的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。
一、各方权利及义务： 二、 1、 甲方的权利及义务： 2、 （1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2）合同签订后[]
11、 因丙方原因造成返工时，应注意对乙方及第三方已完工产品的保护，如造成乙方
12、
及第三方产品的损坏，丙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定，丙方不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。该款项应在丙方当期进度款报批前由丙方支付给受损方，无支付凭证，甲方有权不进行丙方当期工程进度款审批程序、不向丙方支付当期工程进度款。若对甲方和监理的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。
13、 门窗扇安装完毕后，丙方应自费对全部外门窗进行渗漏水实验，实验方法为下述
14、
的一种，淋水试验需经甲方、乙方及监理公司验收，并有书面验收合格文件：
a) 门窗安装完毕、竣工验收前经历暴雨。
b)
c) 水压2kg，每樘门窗全面喷水5分钟。
d)
e) 屋顶设置穿孔水管，淋水24小时。
f)
15、 铝合金门窗[百叶、栏杆]制作、安装工程验收：丙方在完成合同约定的工作内容，
16、
并自检合格，经乙方复查认可，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可向甲方申请工程验收。甲方按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。
17、 施工安全保证措施
18、
1、 安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故丙方承担所有损失。
2、
3、 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。
4、
5、 认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，丙方应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。
6、
7、 服从乙方在安全生产、文明施工方面的管理，并积极配合。
8、
19、 合同价款
20、
1、 本合同采用固定综合单价合同。
2、
2、铝合金门窗合同综合单价约定如下：
序号 内容 单位 综合单价（元） 备注
1 平开窗 1、按窗框外围尺寸计算；
一、各方权利及义务： 二、 1、 甲方的权利及义务： 2、 （1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2）合同签订后[]
2、栏杆按长度计算
2 推拉窗
3 固定窗
4 1#栏杆
3、本合同的工程款总价暂定为人民币元（￥：）
4、投标综合单价为本次的各类型铝合金门窗[百叶、栏杆]从供货、安装至验收合格交付使用及维保的人民币报价，综合单价包括了单位面积[长度]工程铝合金门窗[百叶、栏杆]制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、施工水电，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、[总包配合、脚手架、垂直运输]、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。
5、丙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至竣工验收交付施工以及维保。
6、以上综合单价不论工程量增减，固定单价不变，工程量按实际计算。
21、 合同价款的支付方式
22、
1、 本工程无预付款。
2、
3、 进度款支付：
4、
（1） 合同施工范围内的所有门、窗框安装完毕，经过甲方、乙方、监理单位验
（2）
收合格后一周内付至[门、窗部分对应]合同暂定总价的30%；
（3） 合同施工范围内的所有门、窗扇（含玻璃及各种配件）安装完成，经过甲
（4）
方、乙方、监理单位验收合格后，一周内付至[门、窗部分对应]合同总价的70%；
（5） 铝合金栏杆的支付方式[项目公司自行约定，但竣工验收合格后支
（6）
付总额不得超过栏杆部分对应合同总价的70%]
注：1、若本合同不涉及铝合金栏杆，则将上述（1）——（3）条中的绿体字删除。
（7） 工程竣工验收全部合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备，结
（8）
算完成并经甲方、丙方确认结算总价款后日内付至结算总价款的90%；
（9） 剩余[填比例，但不得小于5％]作为质量保修金，分三次退还：自工程竣工验收合格之日起保修一年后退还[填比例，但不超过结算总价的5%]；自工程竣工验收合格之日起保修二年后退还[填比例，但不超过结算总价的3%]；剩余的质量保修金在五年保修期（自竣工验收合格日起算）满后结清。（每次支付时扣除相应时段甲方垫付应由丙方承担的维修费用）。
（10）
（11） 甲方付款采用银行转帐方式，丙方必须提供相应的正式发票。
（12）
5、 现场施工用水电费、生活用水电费由丙方向乙方直接支付，丙方每次在要求甲方支付进度款时，必须出示当期水电费用交纳凭证，否则甲方有权延期向丙方支付该期工程进度款。
6、
7、 乙方提供工地现有的垂直运输、塔吊、脚手架等供丙方使用，甲方按约定向乙方支付总包管理费。
8、
9、 单次工程变更增减合同价款在10万元内（含10万）的，进度款支付中不予考虑，结算时一并调整。
10、
23、 材料设备供应
24、
1、 丙方采购的设备材料规格、质量应符合国家标准、设计图纸和本合同要求，品牌、产地应与投标书相符，若不相符，甲方及委托的监理公司有权不予验收。由于材料设备质量问题造成的损失和产生的费用由丙方承担，工期不顺延。
2、
3、 丙方采购材料的约定：
4、
（1）铝合金门窗型材选用[品牌]或[品牌]或[品牌]，[是否断桥]系列型材。铝合金门窗主型材壁厚应经计算或实验确定，符合国家相关标准。
安装部位 门窗类型 纱窗类型 型材要求 型材壁厚mm 表面处理
一、各方权利及义务： 二、 1、 甲方的权利及义务： 2、 （1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2）合同签订后[]
[平开]
[推拉]
[上悬]
[下悬]
[固定]
[内倒]
[内开] [隐形]
[平开]
[]系列
其中门型材截面主要受力杆件（指扇型材、竖梃型材、横工型材、拼窗型材、或经计算为受力最大杆件）最小实测壁厚不小于[2.0mm]，其他一般受力型材最小实测厚度不应小于[1.4mm]；窗型材截面主要受力杆件（指扇型材、竖梃型材、横工型材、拼窗型材、或经计算为受力最大杆件）最小实测壁厚不小于[1.4mm]；玻璃压线等配套铝料最小实测壁厚不小于[1.0mm] [静电粉末喷涂]
[氟碳喷涂]
[阳极氧化]
[磨砂面]
[光面]
[颜色]
（2）型材外颜色以甲方确认的[色卡（[]标准色板中的[]号）]或[样板]为准。
（3）玻璃为[品牌]或[品牌]或[品牌]生产，为[？+？+？]中空[]色玻璃，技术性能应符合先国家或相关行业标准。应根据《建筑玻璃应用技术规程》及具体图纸要求的门窗尺寸、安装位置等，选用符合相关国家标准的中空玻璃。
（4）门窗五金件：
a．执手：[技术要求][品牌]或[品牌]或[品牌]。
b．平开窗滑称：[技术要求][品牌]或[品牌]或[品牌]。
c．推拉门滑轮：[技术要求][品牌]或[品牌]或[品牌]。
（5）门窗安装采用[]方式固定。
（6）玻璃与铝合金缝隙的密封方式为[三元乙丙或其他]，保证防水效果。
（7）各种材料的技术等级、光泽度、外观质量应符合设计图纸、甲方要求及国家现行行业标准优等品要求。
（8）窗的抗风压、气密性、水密性均应符合现行国家及行业相关规定。
（9）铝合金栏杆的技术要求：
一、各方权利及义务： 二、 1、 甲方的权利及义务： 2、 （1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2）合同签订后[]
a.技术要求：[表面颜色]、[型材表面处理方式]、[型材断面尺寸]、[型材壁厚]、[玻璃档板与栏杆连接方式]、[栏杆与结构固定方式]等
注：以上a内容也可通过图纸明确。
b．铝合金栏杆型材选择：[品牌]或[品牌]或[品牌]
注：若本合同不涉及栏杆招标，则以上第（9）条内容删除。
（10）铝合金空调百叶的技术要求：
a.技术要求：[表面颜色]、[型材表面处理方式]、[型材断面尺寸]、[型材壁厚]、、[与结构固定方式]等
注：以上a内容也可通过图纸明确。
b．型材选择：[品牌]或[品牌]或[品牌]
注：若本合同不涉及百叶招标，则以上第（10）条内容删除。
25、 工程变更
26、
1、工程设计变更
丙方对原设计进行变更，须取得甲方书面批准。因擅自变更设计发生的费用和
由此导致甲方的直接损失，由丙方承担，延误工期不予顺延。
施工中甲方对原设计进行变更，应向丙方发出书面变更通知，丙方应无条件按甲方书面的变更通知进行变更。应甲方要求的变更导致的费用增加和丙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
3、 确定变更价款
4、
（1） 设计变更只涉及工程量的变动，则增减工程量对应的单价为合同中已有的价
（2）
格，工程量结算时按实际调整。
（3） 设计变更涉及新增项目，原合同中无适用的价格，则丙方在收到相关变更
（4）
《工程联系单》后3天内，向甲方提出确定新增项目单价的报告，若合同中有相似与新增项目的价格，则参照类似价格确定新增项目单价；若合同中无类似价格，则双方协商确定。工程量结算时按实际调整。
27、 竣工验收及结算
28、
1、 竣工验收
2、
（1） 丙方在完成合同约定的所有施工内容后，在甲方规定的时间内撤除全部施工人员、机械设备和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并将所有承包范围内工程清理干净，如丙方不能及时拆除或清理，造成的费用均由丙方承担。
（2）
（3） 丙方向监理公司提交4套完整的竣工资料（按归档要求整理成册）和验收报告，竣工资料审核通过后约定初验时间，初验由甲方、乙方、丙方及监理公司四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。
（4）
（5） 交工验收：由甲方、乙方、丙方及监理公司组成铝合金门窗工程竣工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。
（6）
（4）主体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。
一、各方权利及义务： 二、 1、 甲方的权利及义务： 2、 （1）指派[]为甲方驻工地代表，并委托监理公司、乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （2）合同签订后[]
2、竣工结算
（1）铝合金门窗[百叶]综合单价对应的面积为：门、窗框外围尺寸。不论工程量增减,固定单价不变。对于两种或两种以窗型组成的组合窗（门），结算时应拆分不同窗（门），并套用相应窗型的综合单价计算，此时两种不同形式窗（门）的面积计算界限为：交界处型材中心线。
铝合金栏杆综合单价对应的长度为：铝合金栏杆长度。不论工程量增减,固定
单价不变。
注：若本合同不涉及栏杆招标，则以上栏杆内容删除。
结算时按上述计算口径统计每种型号门窗[百叶、栏杆]实际完成工程量，得出工程结算造价。
（2）主体工程通过竣工验收后28天内，丙方应按上述第（1）条结算口径计算结算价款，并将有丙方盖章、法人代表签字、并有概预算编制人员盖章的结算报告及完整、有效的结算资料提交给甲方。
（3）甲方自收到完整、有效的结算资料之日起60天内完成审核，并将丙方提交的全部结算资料移交给具有相应审价资质的中介机构依据其审价程序进行建设工程审价，并按期向甲方、丙方提交工程竣工结算审核报告。甲方、丙方对中介机构提交的工程竣工结算审核报告无异议的，应共同进行书面确认，则经双方确认的结算审核报告审定价款为工程结算总价款；若双方对中介机构提交的工程竣工结算审核报告有异议且经协商仍达不成一致意见，则按照合同争议方式处理。
（4）审价服务收费中的基本费由甲方承担，核减超过送审造价的5％、及核增而收取的追加费用由丙方承担，甲方从应付工程价款中扣除。
（5）竣工结算价款书面确认后15天，丙方提供已经收款明细表，会同甲方对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；保留[10%]作为工程质量保修金后，付清剩余的工程结算价款。
十一、争议与违约责任：
1、违约
（1）工期：施工过程中由于丙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的[1‰]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失；如因甲方原因造成工期延误，经监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。
（2）产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的[％]向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的责任。
（3）工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格（以甲方、总包方、设计单位、监理单位等书面确认为准），乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。
（4）付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的[％]向乙方支付违约金。
2、争议
（1）双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。
（2）对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前丙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。
十二、保险
丙方保证：为一切进入本合同工程施工现场的管理人员、施工人员办理意外伤害保险。
十三、担保
（1）丙方向甲方提供履约担保，担保方式为：履约保证金，保证金数额为合同暂定总价的[10%]。履约保证金的比例为：进度40%，质量40%，安全生产10%，文明施工10%。
（2）履约保证金在工程主体通过竣工验收后10天内退还丙方，不计利息。如合同履行过程中丙方违约的，则甲方只负责向丙方退还扣除丙方相应违约行为应支付的违约金后的余额，如履约保证金不足以支付违约金的，甲方还有权就不足部分向丙方追索。
十四、合同份数
本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执壹份，丙方执叁份。
十五、补充条款
1、丙方必须确保本工程由其承担施工及安装，不能有任何形式的挂靠或分包，否则一经发现，丙方应按本合同暂定总价款的20％向甲方支付违约金，并且甲方有权立即单方解除本合同，丙方还须向甲方赔偿由此造成的一切损失。
2、工程质量：丙方实施的工程在每月甲方组织由监理公司参加的月度综合检查质量评定，必须达到国家规定的合格标准且达到合同要求。丙方承诺：对月度综合检查的质量评定和分部分项工程、单位工程的质量评定，按甲方《工程管理月度评定工作规程》和《工程质量验收评定工作规程》（见附件）实行奖罚。
3、合同附件：
附件1：《工程质量保修协议书》
附件2：《廉洁合作协议》
附件3：《关于变更、签证办理的协议》
附件4：《工程管理月度评定工作规程》
附件5：《工程质量验收评定工作规程》
来源:
民告官律师
13802974203